2021知到答案 工程合同管理与法律制度 最新智慧树满分章节测试答案

绪论 单元测试

 

1、单选题:
项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。
选项:
A:委托代理
B:法定代理
C:指定代理
D:转代理
答案: 【委托代理】

2、单选题:
对于合同当事人,所在国爆发战争是一种( )。
选项:
A:合法行为
B:违法行为
C:自然事件
D:社会事件
答案: 【社会事件】

3、多选题:
法人应当具备的条件有( )
选项:
A:依法成立
B:有必要的财产或者经费
C:有自己的名称、组织机构和场所
D:能够独立承担民事责任
E:必须是具有法律意义的行为
答案: 【依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;必须是具有法律意义的行为】

4、单选题:
甲企业在给乙企业转帐时,错把3万写成了8万,银行把8万元转给了乙企业,则在甲乙企业之间产生了( )之债。
选项:
A:侵权
B:合同
C:无因管理
D:不当得利
答案: 【不当得利】

第一章 单元测试

1、多选题:
债权产生的根据有( )
选项:
A:合同
B:侵权
C:恶意串通
D:无因管理
E:不当得利
答案: 【合同;侵权;无因管理;不当得利】

2、单选题:
下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是( )。
选项:
A:和解
B:调解
C:行政复议
D:仲裁
答案: 【仲裁】

3、单选题:
房地产开发商A公司与建筑企业B公司签订了一份施工合同,双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷,双方隧决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。下列说法正确的是( )。
选项:
A:由于双方在合同中未约定处理纠纷的处理方式,所以只能通过诉讼解决。
B:由于双方在合同中未约定处理纠纷的处理方式,所以不能通过仲裁解决。
C:由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以可以通过仲裁解决纠纷。
D:由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以不能通过和解解决纠纷
答案: 【由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷,所以可以通过仲裁解决纠纷。】

4、单选题:
按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。
选项:
A:工程所在地
B:被告住所地
C:原告住所地
D:合同签字地
答案: 【工程所在地】

5、单选题:
项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。
选项:
A:委托代理
B:法定代理
C:指定代理
D:转代理
答案: 【委托代理】

6、单选题:
对于合同当事人,所在国爆发战争是一种( )。
选项:
A:合法行为
B:违法行为
C:自然事件
D:社会事件
答案: 【社会事件】

7、多选题:
法人应当具备的条件有( )
选项:
A:依法成立
B:有必要的财产或者经费
C:有自己的名称、组织机构和场所
D:能够独立承担民事责任
E:必须是具有法律意义的行为
答案: 【依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织机构和场所;必须是具有法律意义的行为】

8、单选题:
甲企业在给乙企业转帐时,错把3万写成了8万,银行把8万元转给了乙企业,则在甲乙企业之间产生了( )之债。
选项:
A:侵权
B:合同
C:无因管理
D:不当得利
答案: 【不当得利】

9、单选题:
合同法律关系的要素不包括( )。
选项:
A:合同法律关系主体
B:合同法律关系客体
C:合同法律关系行为
D:合同法律关系内容
答案: 【合同法律关系行为】

10、单选题:
当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷( )。
选项:
A:审制
B:仲裁
C:诉讼
D:毁约
答案: 【诉讼】

11、多选题:
某项工程的总承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付问题上发生了纠纷,乙公司向仲裁机构申请仲裁。双方约定由3名仲裁员组成仲裁庭,但在选定首席仲裁员时,双方发生了分歧。那么,( )首席仲裁员。
选项:
A:可以不设
B:应当由甲和乙各自提出一名首席仲裁员的人选,由仲裁委员会主任从中选定
C:应当由甲乙双方共同委托仲裁委员会主任指定
D:应当由申请人乙公司选定
E:如果甲乙双方没有在规定的期限内选定仲裁员,由仲裁委员会主任指定
答案: 【应当由甲乙双方共同委托仲裁委员会主任指定;如果甲乙双方没有在规定的期限内选定仲裁员,由仲裁委员会主任指定】

12、多选题:
在《担保法》规定的担保方式中,不能作为抵押的财产包括( )。
选项:
A:土地使用权
B:学校的教育设施
C:土地所有权
D:抵押人所有的交通工具
E:依法被监管的财产
答案: 【学校的教育设施;土地所有权;依法被监管的财产】

13、多选题:
某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( )。
选项:
A:施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B:通过有关调解仍未解决合同纠纷
C:施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D:和解无效
E:人民法院没有管辖权
答案: 【施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构;施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议】

第二章 单元测试

1、单选题:
担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。
选项:
A:债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B:债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C:保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D:保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
答案: 【保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务】

2、单选题:
合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
选项:
A:合同公证书
B:仲裁协议书
C:履约保函
D:合同担保书
答案: 【仲裁协议书】

3、单选题:
保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
选项:
A:保证
B:连带保证
C:违约
D:合同
答案: 【连带保证】

4、单选题:
施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是( )。
选项:
A:抵押权
B:质权
C:留置权
D:所有权
答案: 【留置权】

5、单选题:
下列情况能发生不当得利的是( )
选项:
A:施工单位向工人支付工资
B:施工单位为工人办理工伤社会保险
C:施工单位发放降温费
D:施工单位计算错误多付给张某三天工钱
答案: 【施工单位计算错误多付给张某三天工钱】

6、单选题:
仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的( )。
选项:
A:自愿原则
B:公平合理原则
C:依法独立进行原则
D:一裁终局原则
答案: 【自愿原则】

7、单选题:
施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成7万元损失,施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。
选项:
A:2
B:5
C:7
D:12
答案: 【7】

8、单选题:
项目经理是施工单位的代理人,这种代理是( )。
选项:
A:委托代理
B:法定代理
C:指定代理
D:转代理
答案: 【委托代理】

9、单选题:
甲乙共同协商签订了一份定金合同,乙向甲预交定金50万元人民币,但甲在合同规定期限内未履行合同,则甲应向乙赔偿人民币金额为( )。
选项:
A:50万
B:25万
C:100万
D:150万
答案: 【100万】

10、单选题:
工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时发生的法律后果应当由( )承担。
选项:
A:乙项目经理
B:甲施工企业
C:建设单位
D:具体施工人员
答案: 【甲施工企业】

11、多选题:
施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是( )。
选项:
A:保证合同无效
B:材料供应商应当要求分公司承担保证责任
C:材料供应商可以要求施工企业赔偿损失
D:材料供应商可以要求建设单位付款
E:材料供应商应当要求施工企业承担担保责任
答案: 【保证合同无效;材料供应商可以要求建设单位付款】

12、多选题:
在代理人实施的下列代理行为中,属于滥用代理权行为的是( )。
选项:
A:代理人以被代理人的名义同自己订立合同
B:代理人超越代理权限范围从事代理行为
C:在同一诉讼中,律师既代理原告,又代理被告进行诉讼
D:代理人与第三人勾结,在订立合同时给第三人种种优惠,损害了被代理人的利益
E:原来的代理人在代理关系结束后,仍然以被代理人的名义从事“代理”行为
答案: 【代理人以被代理人的名义同自己订立合同;在同一诉讼中,律师既代理原告,又代理被告进行诉讼;代理人与第三人勾结,在订立合同时给第三人种种优惠,损害了被代理人的利益】

13、单选题:
当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷( )。
选项:
A:审制
B:仲裁
C:诉讼
D:毁约
答案: 【诉讼】

14、单选题:
发包人与承包人2016年1月1日签订合同,6月1日发包人与承包人因工程款发生纠纷,承包人应在( )之前起诉。
选项:
A:2016.12.31
B:2017.5.31
C:2017.12.31
D:2018.5.31
答案: 【2018.5.31】

第三章 单元测试

1、多选题:
建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位( )。
选项:
A:可以行使代位权
B:可以行使撤销权
C:可以建设单位名义行使权利
D:可以自己的名义行使权利
E:只能对建设单位行使权利
答案: 【可以行使代位权;可以自己的名义行使权利】

2、单选题:
关于工程分包,错误的说法为( )。
选项:
A:是违法的
B:是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C:是允许的
D:非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包
答案: 【是违法的】

3、单选题:
某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程,因工程质量不合格给建设单位造成较大损失,关于责任承担的说法,正确的是( )
选项:
A:建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任
B:挂靠的个人承担全部责任
C:建筑施工企业承担全部责任
D:建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任
答案: 【建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任】

4、单选题:
关于建设工程分包的说法,正确的是( )
选项:
A:劳务作业的分包可以不经建设单位认可
B:承包单位可将其承包的全部工程进行分包
C:建设工程主体结构的施工可以分包
D:建设单位有权直接指定分包工程的承包人
答案: 【劳务作业的分包可以不经建设单位认可】

5、单选题:
根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年
选项:
A:1
B:2
C:3
D:5
答案: 【2】

6、单选题:
经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。
选项:
A:债权转让
B:债务承担
C:由第三人向债权人履行债务
D:债务人向第三人履行债务
答案: 【由第三人向债权人履行债务】

7、单选题:
某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程,因工程质量不合格给建设单位造成较大损失,关于责任承担的说法,正确的是( )
选项:
A:建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任
B:挂靠的个人承担全部责任
C:建筑施工企业承担全部责任
D:建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任
答案: 【建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任】

8、单选题:
关于建设工程分包的说法,正确的是( )
选项:
A:劳务作业的分包可以不经建设单位认可
B:承包单位可将其承包的全部工程进行分包
C:建设工程主体结构的施工可以分包
D:建设单位有权直接指定分包工程的承包人
答案: 【劳务作业的分包可以不经建设单位认可】

第四章 单元测试

1、多选题:
招标前期准备应满足的要求有( )。
选项:
A:建设工程已批准立项,且向建设行政主管部门履行了报建手续,且取得批准
B:建设资金能满足建设工程的要求,符合规定的资金到位率
C:建设用地已依法取得,但未领取建设工程规划许可证
D:技术资料能满足招标投标的要求
E:法律、法规、规章规定的其他条件
答案: 【建设工程已批准立项,且向建设行政主管部门履行了报建手续,且取得批准;建设资金能满足建设工程的要求,符合规定的资金到位率;技术资料能满足招标投标的要求;法律、法规、规章规定的其他条件】

2、多选题:
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为( )。
选项:
A:只减少1名招标人代表
B:减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
C:招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
D:招标人代表不变,增增加4名招加2名招标人以外的专家
E:招标人代表不变,标人以外的专家
答案: 【减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家;招标人代表不变,增增加4名招加2名招标人以外的专家;招标人代表不变,标人以外的专家】

3、多选题:
施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( )。
选项:
A:按招标文件的要求予以密封的
B:明显不符合技术标准要求的
C:竣工期限超过招标文件要求的完成期限的
D:投标报价的大小写金额不一致的
E:投标报价明显低于市场价格的
答案: 【明显不符合技术标准要求的;竣工期限超过招标文件要求的完成期限的】

4、多选题:
下列哪些投标书被宣布为废标( )。
选项:
A:投标书未按招标文件中规定封记
B:逾期送达的标书
C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D:未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E:投标人不参加开标会议的标书
答案: 【投标书未按招标文件中规定封记;逾期送达的标书;未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书;投标人不参加开标会议的标书】

5、单选题:
根据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在( )天内订立书面合同。
选项:
A:10
B:20
C:30
D:40
答案: 【30】

6、单选题:
某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目( )方式发包。
选项:
A:应该采用公开招标
B:应该采用邀请招标
C:应该采用议标
D:可以采用直接委托
答案: 【可以采用直接委托】

7、多选题:
招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。
选项:
A:选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B:竞争的激烈程度相对较差
C:招标时间长
D:招标费用高
E:评标工作量较大
答案: 【选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人;竞争的激烈程度相对较差】

8、多选题:
下列说法正确的是( )。
选项:
A:小型工程的评标,通常需分成初评和详评两阶段进行
B:评标委员会以招标文件为依据,审查各投标书是否为响应性投标,确定投标书的有效性
C:若投标书存在计算或统计错识,由评标委员会予以改正后请投标人签字确认
D:单价与数量的乘积之和与总价不一致,以单价计算值为准;副本与正本不一致,以正本为准
E:专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册,或从招标代理机构的专家库中以随机抽取方式确定
答案: 【评标委员会以招标文件为依据,审查各投标书是否为响应性投标,确定投标书的有效性;若投标书存在计算或统计错识,由评标委员会予以改正后请投标人签字确认;单价与数量的乘积之和与总价不一致,以单价计算值为准;副本与正本不一致,以正本为准;专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册,或从招标代理机构的专家库中以随机抽取方式确定】

9、单选题:
必须招标的某施工项目,采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元,此时( )。
选项:
A:中标人为甲,合同价为950万元
B:中标人为甲,合同价为1000万元
C:中标人为乙,合同价为980万元
D:中标人为乙,合同价为990万元
答案: 【中标人为甲,合同价为1000万元】

10、单选题:
下列说法不正确的是( )。
选项:
A:招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
B:只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
C:建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动,监督招标人按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
D:公开招标中,评标的工作量较大,所需招标时间长、费用高
答案: 【建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动,监督招标人按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动】

11、单选题:
《招标投标法》规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时,应在投标截止日期至少( )以前以书面形式发送给所有投标人,以便于他们修改投标书。
选项:
A:14天
B:15天
C:20天
D:21天
答案: 【15天】

12、单选题:
投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,( )。
选项:
A:投标人应要求招标人继续解释
B:以书面解答为准
C:以招标文件为准
D:由人民法院判定
答案: 【以书面解答为准】

13、单选题:
某施工项目采用最低评标价法评标,评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位,甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元,乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元,则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是( )。
选项:
A:甲投标人,合同价为7040万元
B:甲投标人,合同价为7080万元
C:乙投标人,合同价为7050万元
D:乙投标人,合同价为7060万元
答案: 【甲投标人,合同价为7080万元】

14、多选题:
某必须招标的施工项目,采用综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是( )。
选项:
A:招标人应确定甲为中标人
B:招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人
C:如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人
D:如果甲拒签合同,招标人应重新招标
E:如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人
答案: 【招标人应确定甲为中标人;如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人】

15、多选题:
下列关于合同订立过程的说法中,正确的有( )。
选项:
A:发布招标公告是要约邀请
B:发布招标公告是要约
C:投标是要约
D:发出中标通知书是承诺
E:发出中标通知书是新要约
答案: 【发布招标公告是要约邀请;投标是要约;发出中标通知书是承诺】

16、多选题:
根据《招投标法》,下列项目中,必须进行施工招标的有( )。
选项:
A:某高速公路500m长的施工段
B:联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目
C:施工企业自筹自建办公楼
D:某公立三甲医院新区项目
E:需要采用专有技术的施工项目
答案: 【某高速公路500m长的施工段;联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目;某公立三甲医院新区项目】

17、单选题:
我国通常采用的招投标方式有( )
选项:
A:竟标、选标
B:公开招标、秘密招标
C:公开招标,邀请招标
D:最低价招标,最高价投标
答案: 【公开招标,邀请招标】

18、单选题:
在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于( )。
选项:
A:留置担保
B:保证担保
C:抵押担保
D:质押担保
答案: 【保证担保】

19、单选题:
在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,( )。
选项:
A:中标人不承担任何责任
B:招标人应退还其投标保证金
C:招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D:招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
答案: 【招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额】

20、单选题:
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为( )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。
选项:
A:5人 三分之二
B:7人 三分之二
C:5人 二分之一
D:7人 二分之一
答案: 【5人 三分之二】

21、单选题:
某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,此时应( )。
选项:
A:按无效投标处理
B:要求投标人补交投标保函
C:进入评标程序后淘汰
D:要求投标人赔偿损失
答案: 【按无效投标处理】

22、单选题:
招标人如果不具备自行办理招标能力的,可以( )。
选项:
A:请求上级主管部门进行
B:临时组建机构进行招标
C:委托招标代理机构进行
D:聘请专家顾问指导进行
答案: 【委托招标代理机构进行】

23、单选题:
《招标投标法》规定,中标人应当符合下列条件((1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(2)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。)中的( )。
选项:
A:只须符合(1)
B:只须符合(2)
C:只须符合(1)和(2)
D:只须符合(1)或(2)
答案: 【只须符合(1)或(2)】

24、单选题:
开标时判定为无效的投标文件,应当( )。
选项:
A:不再进入评标
B:在初评阶段淘汰
C:在详评阶段淘汰
D:在定标阶段淘汰
答案: 【不再进入评标】

25、多选题:
必须进行招标的项目包括( )。
选项:
A:外国老板投资的企业的项目
B:私人投资的高级别墅
C:大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D:全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E:使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答案: 【大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目;全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目】

26、单选题:
某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。
选项:
A:发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延
B:发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延
C:承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延
D:承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
答案: 【发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延】

27、单选题:
公开招标在开标时,应当由( )。
选项:
A:招标监督机构主持,所有投标人均应参加
B:招标监督机构主持,投标人自愿参加
C:招标人主持,所有投标人均应参加
D:招标人主持,投标人自愿参加
答案: 【招标人主持,所有投标人均应参加】

28、单选题:
施工招标的发包工作范围不可以是( )招标
选项:
A:特殊专业工程
B:全部工程
C:分部工程
D:单位工程
答案: 【分部工程】

29、单选题:
公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )
选项:
A:是否进行资格预审
B:是否公开开标
C:是否解答投标单位的质疑
D:是否组织现场考察
答案: 【是否进行资格预审】

30、单选题:
建设工程施工招标的中标单位由( )确定
选项:
A:监理单位
B:招标单位
C:主管单位
D:招标办
答案: 【招标单位】

第五章 单元测试

1、单选题:
按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是( )。
选项:
A:提供监理单位施工现场办公房屋
B:提供夜间施工使用的照明设施
C:提供施工现场的工程地质资料
D:提供工程进度计划
答案: 【提供施工现场的工程地质资料】

2、单选题:
发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是( )。
选项:
A:发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延
B:发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
C:承包人负责拆除,发包人重新购置顺延合同工期但不追加合同价款
D:承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期
答案: 【承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期】

3、单选题:
某工程的管道焊接完成后,承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后,将试验记录送交工程师。关于该事件的说法,正确的是( )。
选项:
A:虽然工程师未参加试验,但应视为施工质量合格
B:虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性
C:由于工程师未在试验现场,本次试验结果无效
D:由于工程师未按时参加试验,应重新商定检查试验的时间
答案: 【虽然工程师未参加试验,但应承认验收记录的正确性】

4、单选题:
某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由( )承担。
选项:
A:承包人
B:钢材供应商
C:监理单位
D:发包人
答案: 【发包人】

5、单选题:
某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是( )。
选项:
A:自行负责
B:由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C:不予补偿,但应合理顺延合同工期
D:由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
答案: 【由发包人给予补偿,合同工期相应顺延】

6、单选题:
某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是( )。
选项:
A:给承包人顺延工期并追加合同价款
B:给承包人顺延工期,但不追加合同价款
C:给承包人追加合同价款,但不顺延工期
D:工期延误和费用损失均由承包人承担
答案: 【工期延误和费用损失均由承包人承担】

7、多选题:
根据《建设工程施工合同》示范文本,履约担保的特点有( )。
选项:
A:担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B:采用无条件担保方式
C:能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D:能降低承包人合同风险
E:有助于加强发包人的履约责任心
答案: 【担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止;采用无条件担保方式】

8、多选题:
在施工合同中,发包人的义务通常包括( )。
选项:
A:平整施工场地
B:提供工程进度计划
C:确保施工所需水、电供应
D:负责施工现场的安全保卫
E:办理施工临时用地的批准手续
答案: 【平整施工场地;确保施工所需水、电供应;办理施工临时用地的批准手续】

9、多选题:
下列施工过程中发生的事件中,属于不可抗力的有( )。
选项:
A:地震
B:洪水
C:社会动乱
D:发包人责任造成的火灾
E:承包人责任造成的爆炸
答案: 【地震;洪水;社会动乱】

10、单选题:
按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是( )。
选项:
A:工程验收通过
B:承包人送交了竣工验收报告
C:办理完移交工程手续
D:发包人支付了竣工结算款
答案: 【办理完移交工程手续】

11、单选题:
根据《建设工程施工合同》示范文本,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。
选项:
A:不利地质条件
B:不利水文条件
C:有毒作业环境
D:不利气候条件
答案: 【不利气候条件】

12、单选题:
对于图纸的提供,说法正确的一项是( )。
选项:
A:只能由承包人提供再经工程师批准
B:只能由发包人提供,无须经工程师批准
C:只能由发包人提供,但须经工程师批准
D:承、发包人都可提供,再经工程师批准
答案: 【承、发包人都可提供,再经工程师批准】

13、多选题:
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以( )
选项:
A:留置该工程
B:与发包人协议将该工程折价
C:自行将该工程折价
D:申请人民法院将该工程依法拍卖
E:优先受偿该工程拍卖的价款
答案: 【与发包人协议将该工程折价;申请人民法院将该工程依法拍卖;优先受偿该工程拍卖的价款】

14、多选题:
在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则( )。
选项:
A:影响正常施工的费用由承包人承担
B:影响正常施工的费用由发包人承担
C:工期给予顺延
D:工期不予顺延
E:检查费用发包人承担
答案: 【影响正常施工的费用由发包人承担;工期给予顺延;检查费用发包人承担】

15、多选题:
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同。
选项:
A:建设行政主管部门
B:仲裁机构
C:人民法院
D:工程师
E:设计单位
答案: 【仲裁机构;人民法院】

16、多选题:
关于验收的说法,正确的是( )。
选项:
A:工程师因故不能参加验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录
B:工程师因故没有参加验收,不能提出对已隐蔽的工程重新检验的要求
C:重新检验时,若合格,则由此发生的费用按双方协商承担
D:重新检验不合格时,则由此发生的费用由承包人承担
E:以上说法皆对
答案: 【工程师因故不能参加验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录;工程师因故没有参加验收,不能提出对已隐蔽的工程重新检验的要求;重新检验时,若合格,则由此发生的费用按双方协商承担】

第六章 单元测试

1、单选题:
施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。
选项:
A:费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延
B:费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延
C:费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延
D:费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延
答案: 【费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延】

2、单选题:
在工程施工过程中,对工程检查检验说法不当的一项是( )
选项:
A:工程师可以委派人员对工程作检查
B:承包人应为检查检验提供便利条件
C:检查检验不能影响施工正常进行
D:检查检验不合格时,发生的费用由承包人承担
答案: 【检查检验不合格时,发生的费用由承包人承担】

3、单选题:
某工程,设计图纸由发包人提供,承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸,则( )。
选项:
A:由发包人复制,复制费用发包人承担
B:由发包人复制,复制费用承包人承担
C:由承包人复制,复制费用承包人承担
D:由承包人复制,复制费用发包人承担
答案: 【由发包人复制,复制费用承包人承担】

4、单选题:
施工合同签订时,不当的说法为( )。
选项:
A:需要经过要约阶段
B:需要经过承诺阶段
C:只能招标发包
D:允许直接发包
答案: 【只能招标发包】

5、单选题:
对于工程师要求的暂停施工的赔偿与责任,说法错误的是( )。
选项:
A:停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商
B:停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C:停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D:停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
答案: 【停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期】

6、单选题:
发包人供应的材料设备进入施工现场后( )。
选项:
A:需要在使用前检验的,由承包人负责,费用由承包人负责
B:需要在使用前检验的,由发包人负责,费用由发包人负责
C:检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题,后果由承包人承担
D:检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题,后果由发包人承担
答案: 【检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题,后果由发包人承担】

7、单选题:
根据《建设工程施工合同》示范文本,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是( )。
选项:
A:合同协议书、通用条款、专用条款
B:中标通知书、专用条款、协议书
C:中标通知书、专用条款、投标书
D:中标通知书、专用条款、通用条款
答案: 【中标通知书、专用条款、通用条款】

8、单选题:
根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是( )。
选项:
A:政策汇率调整
B:世界金融危机
C:政府投资政策变化
D:局部武装暴动
答案: 【局部武装暴动】

9、单选题:
可调价格合同中价格调整的范围中,不完全正确的一项为( )
选项:
A:国家法律、法规和政策变化影响合同价款
B:工程造价管理部门公布的价格调整
C:停水、停电、停气造成停工累计超过八小时
D:双方约定的其他调整或增减
答案: 【停水、停电、停气造成停工累计超过八小时】

10、单选题:
对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经( )签字后实施。
选项:
A:施工企业项目经理、现场监理工程师
B:施工企业技术负责人、建设单位负责人
C:施工企业技术负责人、总监理工程师
D:建设单位负责人、总监理工程师
答案: 【施工企业技术负责人、总监理工程师】

11、单选题:
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( )。
选项:
A:承包人的损失都由发包人承担
B:发包人的损失都由承包人承担
C:双方的损失各自承担
D:双方的损失都由审批部门承担
答案: 【承包人的损失都由发包人承担】

12、单选题:
根据《建设工程施工合同》示范文本,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过( )共同清点。
选项:
A:发包人与工程师
B:工程师与承包人
C:发包人与承包人
D:工程师与供货人
答案: 【发包人与承包人】

13、单选题:
按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是( )。
选项:
A:提供监理单位施工现场办公房屋
B:提供夜间施工使用的照明设施
C:提供施工现场的工程地质资料
D:提供工程进度计划
答案: 【提供施工现场的工程地质资料】

内容查看
查看价格5
点点赞赏,手留余香 给TA打赏

AI创作

评论0

请先
支持多种货币
支持多种货币付款,满足您的付款需求
7天无忧退换
安心无忧购物,售后有保障
专业客服服务
百名资深客服7*24h在线服务
发货超时赔付
交易成功极速发货,专业水准保证时效性

站点公告

开放大学课程作业代写,有需要扫码加微信

显示验证码

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
扫码关注后会自动登录